Договор услуги по изготовлению продукции из давальческого сырья

07.04.2019 Выкл. Автор admin

Правотека 24 часа

в лице директора__________________________, который действует на основании___________________________________

с одной стороны, и Исполнитель_______________________________________________________________________________

в лице________________________________, который действует на основании_____________________________,

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями этого договора работу по обработке, обогащения или переработки давальческого сырья __________ в готовую продукцию, а Заказчик обязуется принять готовую продукцию____________ и оплатить проведенную работу.

2.1. Результатом выполненных работ по настоящему договору является ______________________________________.

(указать точное наименование готовой продукции)

2.2. Количество изготовленной продукции ________________________________________________________________.

2.3. Качество изготовленной продукции должна отвечать следующим условиям:________________________________.

3.1. Изготовление готовой продукции производится из давальческого сырья Заказчика, за исключением материалов _________________, которые по условиям этого договора предоставил Исполнитель.

3.2. Продукция изготавливается с такой давальческого сырья:

1. __________________ в количестве ____________________ цена ______________ сумма _______________________.

2. __________________ в количестве ____________________ цена ______________ сумма _______________________.

Общая стоимость переданого давальческого сырья составляет _______________________________________________.

3.3. Качество сырья должна соответствовать _______________________________________________________________.

3.4. Прием давальческого сырья по количеству и качеству производится ______________________________________.

3.5. В случае недоброкачественности предоставленного давальческого сырья Заказчик обязан произвести замену сырья в срок ________ с момента составления акта о недоброкачественности давальческого сырья.

4.1. Стоимость выполненных работ по данному соглашению составляет ________________________________________.

4.2. Формы оплаты ______________________________________________________________________________________

(денежная, частью сырья, частью готовой продукции, комбинированная)

4.3. Сроки оплаты: аванс (задаток) ______ на протяжении _________ с момента подписания этого договора в размере_________________;

окончательный расчет _________ в течение _________ с момента подписания акта сдачи-приемки готовой продукции в размере _________.

4.4. Оплата материальными ценностями происходит на основании акта приема-передачи. _________________________

5.1. Переработка давальческого сырья Исполнителем в готовую продукцию должна быть осуществлена в течение ____________ (указывается срок) с момента получения давальческого сырья. О готовности продукции к приему Исполнитель письменно (по факсу) уведомляет Заказчика.

5.2. Сдача-приемка готовой продукции осуществляется сторонами по акту в течение _________ с момента уведомления Заказчика о готовности продукции к приему.

5.3. Пункт сдачи-приемки _________________________________________________________________________________

5.4. Доставка готовой продукции осуществляется ____________________________________________________________

(Заказчиком или Исполнителем)

за счет _________ в таком порядке ________________________________________________________________________.

5.5. В срок _________ после подписания акта сдачи-приемки Исполнитель обязан предоставить Заказчику отчет об использовании сырья, данные об отходах, пригодных к использованию и реализации.

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента его окончательного выполнения до «___»__________20___г.

6.2. Этот договор может быть пролонгирован по соглашению сторон.

7.1. Риск случайной гибели или порчи сырья Заказчика с момента передачи его по акту приемки-передачи Исполнителю и до момента передачи готовой продукции по акту приемки-передачи Заказчику несет Исполнитель. За потерю сырья Исполнитель возмещает его стоимость Заказчику в размере _______________, а также уплачивает штраф в размере _______________.

7.2. За несвоевременную поставку сырья Заказчик уплачивает Исполнителю штраф (пеню) в размере ____________________. По договоренности сторон могут быть также пересмотрены сроки выполнения договора, о чем будет составлено приложение к договору.

7.3. В случае несвоевременного выполнения работ по переработке давальческого сырья или несвоевременного уведомления Заказчика о готовности продукции к приему Исполнитель уплачивает пеню за каждый день просрочки в размере ________________________.

7.4. В случае несвоевременного вывоза готовой продукции Заказчиком последний уплачивает пеню за каждый день задержки в размере _________.

7.5. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком аванса или стоимости выполненных работ последний уплачивает Исполнителю пеню в размере ___________ за каждый день просрочки.

7.6. За необоснованное расторжение договора в одностороннем порядке виновная сторона уплачивает штраф в размере __________.

8.1. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством Украины в арбитражном суде.

8.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены сторонами в течение _________ дней с момента получения претензии.

Местонахождение офиса _______________________ Почтовый адрес и индекс_________________

Телефон __________________, факс _________________

Расчетный счет №______ в _______________ МФО ______________, код ЕГРПО ________

Местонахождение офиса __________________________ Почтовый адрес и индекс______________

Телефон __________________, факс _________________

Расчетный счет №______ в _________________ МФО _____________, код ЕГРПО _______

9.3. Стороны обязуются незамедлительно письменно уведомлять друг друга в случае изменения сведений, указанных в пункте 9 настоящего договора.

Заказчик ___________________________ (_______________)

Исполнитель ___________________________ (_______________)

Договор на изготовление продукции из давальческого сырья (Касенов Е.Б., 2009)

Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 20.07.2009.

ДОГОВОР N ____
на изготовление продукции из давальческого сырья
г. ______________ «___»_______ ____ г.
_________________________________ в лице _____________________________,
(наименование юридического лица) (Ф.И.О, должность)
действующ___ на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
(устава,
положения, доверенности)
с одной стороны, и _________________________________________________ в лице
(наименование юридического лица)
____________________, действующ___ на основании __________________________,
(Ф.И.О, должность) (устава, положения,
доверенности)
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по изготовлению из сырья Заказчика и с использованием оборудования Подрядчика _____________________.
1.2. Работы выполняются из следующего сырья Заказчика:
1. __________________________ в количестве _______, цена ____________
2. __________________________ в количестве _______, цена ____________
3. __________________________ в количестве _______, цена ____________
1.2.1. Качество сырья Заказчика должно соответствовать _____________
1.2.2. Риск случайной гибели или порчи сырья Заказчика с момента передачи Подрядчику несет ________________________________ (Заказчик или Подрядчик).
1.2.3. В случае недоброкачественности предоставленного сырья Заказчик обязан произвести его замену в срок ___________________________ с момента уведомления его Подрядчиком.
1.2.4. Заказчик передает сырье Подрядчику в течение ________ с даты подписания настоящего Договора.
Другие условия передачи сырья Подрядчику: ___________________________.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО ДОГОВОРУ
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.2. Оформлять в установленном порядке и представлять Заказчику все Акты на выполненные работы.
2.1.3. Представить Заказчику в полном объеме исполнительную документацию.
2.1.4. Устранять все недоделки в течение времени, согласованного Сторонами. При этом Подрядчик обязан начать устранение таких неполадок не позднее ___ дней с даты подписания Перечня доработок (именуемого в дальнейшем «Перечень»).
2.1.5. Сдать выполненные работы Заказчику.
2.1.6. По окончании работ сдать остатки сырья Заказчику одновременно с передачей выполненной работы. Передача остатков сырья оформляется Сторонами Актом приема-передачи.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. До начала производства работ предоставить Подрядчику по накладной сырье в необходимом количестве.
2.2.2. Подготовить и передать Подрядчику необходимую для производства работ документацию.
2.2.3. Производить расчеты с Подрядчиком своевременно и в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.4. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.
2.2.5. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему Договору.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору согласно смете (Приложение N 1 к настоящему договору) составляет _________ (_____________________) рублей, в том числе НДС — ___________ (________________________) рублей.
3.2. Заказчик оплачивает аванс в размере _____% от стоимости работ, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, что составляет _____________ (_____________) рублей, в течение ____ дней с момента подписания настоящего Договора.
3.3. Заказчик выплачивает оставшиеся ____% от стоимости работ, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, что составляет _______________ (____________) рублей, в течение _____ дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.4. Расчеты производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет исполнителя.
3.5. Если в ходе выполнения настоящего Договора будет выявлена необходимость проведения дополнительных работ по не зависящим от Подрядчика обстоятельствам, стоимость и сроки выполнения этих работ будут оформлены дополнительным соглашением к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Подрядчик приступает к работе после получения сырья от Заказчика, а также поступления аванса на расчетный счет Подрядчика.
Датой начала работ является дата, на которую на расчетный счет Подрядчика поступил аванс, указанный в п. 3.2 настоящего Договора, а также получено сырье от Заказчика.
Подрядчик вправе не приступать к работе, если хотя бы одно из условий, предусмотренных п. 4.1, не выполнено.
4.2. Работы должны быть окончены не позднее «___»________ ____ г.
5. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ
5.1. В течение _____ дней после фактического завершения работ представителями Сторон производится приемка выполненных работ. Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.
5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки работ, Заказчик передает Исполнителю в срок ____ дней перечень необходимых доработок и согласовывает с Подрядчиком сроки их выполнения.
5.3. После устранения замечаний, указанных в перечне доработок, Подрядчик вновь передает Акт сдачи-приемки в порядке, предусмотренном п. 5.1 настоящего Договора.
6. ГАРАНТИИ
6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему Договору в течение _____ месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ при условии выполнения Заказчиком правил эксплуатации __________________________.
6.2. В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств.
8.2. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
9.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в _________________ арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.
10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
10.3. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик: Подрядчик:
__________________________________ __________________________________
Юридический/Почтовый адрес: ______ Юридический/Почтовый адрес: ______
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
ИНН ___________, КПП _____________ ИНН __________, КПП ______________
р/с ____________________________ в р/с ____________________________ в
банке г. _________________________ банке г. _________________________
к/с ______________________________ к/с ______________________________
БИК ______________________________ БИК ______________________________
_______________/__________________ _______________/__________________
М.П. М.П.

Договор на переработку давальческого сырья

Давальческое сырье представляет собой какие-либо материалы, переданные одной организацией другой. Цель их передачи заключается в переработке или обработке, выполнении каких-либо работ с сырьем или изготовление продукции из него и т.д. Для передачи давальческого сырья от заказчика к исполнителю, следует заключать договор. Как оформляется документ и какие аспекты важно учесть, будет описано в статье.

Особенности договора

Процедура передачи давальческого сырья на переработку от одной организации к другой, оформляется договором подряда. Нюансы и условия составления настоящего документа содержатся в законодательных актах РФ.

Ознакомиться с положениями Гражданского Кодекса можно по ссылке.

По закону, в качестве давальческого сырья могут выступать:

  • сырье;
  • материалы;
  • полуфабрикаты;
  • комплектующие;
  • энергоносители.

Важным нюансом настоящего договора является передача обработанного давальческого сырья или изготовленной готовой продукции из него, обратно заказчику. Возможно в соглашение вписать иные условия, например, чтобы исполнитель после окончания своих работ, передал готовую продукцию или переработанное давальческого сырье третьему лицу.

Среди особенностей договора на переработку давальческого сырья можно выделить:

  • право владения на давальческое сырье на любом этапе переработки принадлежит заказчику, также оно является собственностью заказчика, если оно переработано в готовую продукцию;
  • на протяжении действия всего договора, права собственности на переработанное давальческое сырье ни в коем случае не переходят к исполнителю.

Вся процедура переработки давальческого сырья в соответствии с договором выглядит следующим образом:

  • заказчик передает сырьевые материалы исполнителю для осуществления переработки;
  • исполнитель в установленные договором сроки перерабатывает представленные материалы;
  • заказчику привозят готовую продукцию или переработанное давальческого сырье (в каком виде будет привезен предмет соглашения, зависит от условий договора оказания услуг);
  • подрядчик получает денежное вознаграждение от компании-заказчика за проделанную работу.

Правила оформления

Какие условия будет содержать соглашение о переработке давальческого сырья решают стороны сделки. Но по нашему законодательству есть существенные условия, которые обязательно должны быть в договоре. К ним относятся:

  • предмет составления настоящей договоренности;
  • временные рамки, в которые должны быть выполнены работы по переработке давальческого сырья;
  • подробное описание характеристики передаваемых материалов;
  • условия по передаче и приемке предмета договора;
  • подробное описание готовой работы от исполнителя;
  • ответственность подрядчика и давальца;
  • условия оплаты;
  • порядок и основания внесения изменений и расторжения контракта.

В данном договоре может быть указан различный период действия:

  • точная дата. Например, срок действия документа начинается с 15.10.2018 года и истекает 15.01.2019 года.
  • открытая дата. Например, договор действует с даты его подписания и действителен документ до выполнения исполнителем поставленной работы по переработке сырья.

Заключить договор на оказание услуг можно на точную дату, но оговорить, что оплата за переработанное сырье будет произведена позднее. В данном случае, обязательно указать дату оплаты проделанной работы.

Условия оплаты

Неотъемлемой частью любого договора является пункт с условиями оплаты. В нем обязательно указывается размер оплаты, сроки, порядок и методология расчета, также процедура перевода денежных средств.

В качестве способов оплаты переработки сырья могут быть следующие:

  • оплата денежными средствами — наличными или безналичными;
  • оплата сырьем. Например, заказчик оставляет исполнителю часть переработанного материала в равной стоимости за оказанные услуги;
  • оплата готовой продукцией. Данный вид оплаты осуществляется по такому же принципу, как и расчет с исполнителем сырьевым материалом;
  • смешанный вид оплаты. Данный вид является наиболее распространенным при заключении подобных договоров. Заказчик услуги исполнителя оплачивает денежными средствами и сырьем (готовой продукцией). В каком соотношении будет производиться оплата, решают стороны.

Условия оплаты по договору оказания услуг могут быть различны. В каком виде будут производиться расчеты между сторонами, зависит от пожеланий сторон. После выполнения работ в соответствии с соглашением о переработке давальческого сырья требуется составить отчет о расходовании материала.

Образец договора

Важно уделять особое внимание каждому пункту документа, т. к. при неверном его составлении он может быть признан недействительным или не имеющим юридической значимости. Поэтому рекомендуется ознакомиться с пунктами, которые обязательно должны быть в акте.

Содержание договора на оказание услуг по переработке давальческого сырья отражает:

  • название акта;
  • город (село), где оформляется документ;
  • дата составления;
  • сведения о сторонах, заключающих настоящую сделку. По закону, требуется указать наименование компании, фамилию, имя и отчество главного руководителя или его уполномоченного представителя, сведения об Уставе организации;
  • предмет договора;
  • особенности предоставления сырьевого материала от заказчика к исполнителю. В данном пункте важно описать подробные детали материала;
  • готовая продукция. В данной части настоящего соглашения требуется описать какая продукция должна быть по результатам переработки. Важно тут указывать расчеты, из какого количества материала какое количество продукции получится. Также расчеты можно привести в приложении к договору;
  • условия приемки результатов переработки, тут указываются правила доставки, разгрузки и необходимые документы;
  • ответственность сторон, в случае несоблюдения условий настоящего контракта;
  • условия разрешения споров;
  • действия при возникновении форс-мажорных ситуаций;
  • период действия документа;
  • перечень приложений, если они есть;
  • банковские реквизиты сторон, подписи и печати.

Юридическими специалистами рекомендуется проставлять подписи и печати на каждой из страниц договора о переработке сырьевого материала. Данные действия помогут избежать подмены листов со стороны недобросовестного участника соглашения.

Получить представление о том, как составляется настоящее соглашение можно, предварительно скачав образец.

Ответственность сторон

Бывают ситуации, в которых невозможно выполнение своих обязательств сторонами, которые указаны в соглашении. Поэтому в документ обязательно нужно включить пункт про ответственность сторон.

Ответственность сторон по договору на переработку сырья можно изложить следующим образом:

  • обе стороны обязаны возмещать убытки в случае, если ими не соблюдаются обязательства, прописанные в соглашении;
  • исполнитель обязан обеспечивать сохранность переданного ему материала. В случае его утраты, он обязан возместить убытки заказчику в денежном эквиваленте или за свой счет восполнить утраченное сырье;
  • компания, занимающаяся переработкой сырья, обязана возместить все убытки заказчику в случае, если порча материала произошла по вине работников данной компании;
  • если компания-переработчик сырьевого материала предоставляет в результате некачественную продукцию или заниженного качества, то другая сторона договора вправе требовать:
    • устранения недостатков в кратчайшие сроки и за счет виновной стороны;
    • соразмерного уменьшения стоимости;
    • возмещения своих затрат на устранение недостатков.
  • исполнитель вправе отказаться от устранения недостатков, но может заново проделать всю работу, при этом увеличив установленные ранее сроки;
  • когда недостатки в продукции не устранены виновником в оговоренные сроки, то компания-заказчик вправе отказаться от сделки, потребовав возмещения причиненных затрат;
  • в случае возникновения каких-либо расходов, связанных с невыполнением оговоренных обязательств, они возмещаются в соответствии с российскими законодательными нормами.

Несоблюдение правил договора по оказанию услуг по переработке давальческого сырья грозит привлечением к административной ответственности.

ДОГОВОР
на изготовление продукции из давальческого сырья

дата и место подписания

___ (наименование юридического лица) (ФИО должность) ___ в лице _________________, действующ__ на основании ___ (устава, положения, доверенности) ___, именуемое в дальнейшем»Заказчик», с одной стороны, и ___ (наименование юридического лица) ___ в лице ___ (ФИО должность) ___, действующ__ на основании ___ (устава, положения, доверенности) ___, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые»Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется изготовить по заданию Заказчика следующую продукцию: _____________ (далее — готовая продукция), передать ее Заказчику, а Заказчик обязуется принять готовую продукцию и оплатить ее.

1.2. Подрядчик выполняет работы по настоящему Договору своими силами с использованием собственного оборудования из сырья Заказчика.

1.2.1. Требования к качеству сырья: ___________________________.

1.2.2. Требования к качеству готовой продукции: _______________.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика задания составить смету работ и график работ и отправить на утверждение Заказчику с приложением расчета количества необходимого для выполнения работ сырья.

2.1.2. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика сырья по акту приема-передачи сырья (Приложение N _____) оформить приходный ордер по форме N М-4 с указанием того, что сырье поступило на давальческих условиях, приступить к изготовлению продукции и завершить изготовление не позднее _______ с момента его начала.

2.1.3. По окончании работ уведомить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи готовой продукции, подготовить к согласованной дате следующие документы: акт выполненных работ, счет, счет-фактуру, отчет о расходовании сырья, сертификат по качеству готовой продукции.

2.1.4. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи, передать Заказчику готовую продукцию по форме N МХ-18, утвержденной Постановлением Росстата от 09.08.1999 N 66, и документы, перечисленные в п. 2.1.3 настоящего Договора.

2.1.5. Предупредить Заказчика в срок ________ и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
— непригодности или несоответствия предоставленного Заказчиком сырья условиям настоящего Договора о качестве;
— не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности изделий либо создают невозможность завершения работы в срок.

2.1.6. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ и повышении стоимости работы Подрядчик обязан предупредить об этом Заказчика в срок __________.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Не позднее _______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику задание Заказчика.

2.2.2. Не позднее _______ с момента получения от Подрядчика сметы и графика работ утвердить указанные документы или предоставить мотивированные возражения по существу.

2.2.3. Не позднее _______ с момента получения от Подрядчика расчета количества сырья предоставить Подрядчику соответственное количество сырья по накладной ТОРГ-12.

2.2.4. Оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2.5. По получении уведомления Подрядчика о завершении работ согласовать с Подрядчиком дату приема-передачи готовой продукции.

2.2.6. Принять готовую продукцию не позднее даты, согласованной Сторонами.

2.2.7. В случае обнаружения недостатков готовой продукции сообщить об этом Подрядчику и согласовать с ним сроки и порядок исправления обнаруженных недостатков.

2.2.8. В случае получения уведомления Подрядчика, предусмотренного п. 2.1.5 настоящего Договора, направить Подрядчику свои указания не позднее _______ с момента получения уведомления.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена в согласованной Сторонами смете работ (Приложение N _____ к настоящему Договору).

3.2. Заказчик обязуется оплатить стоимость работ в следующем порядке: _________________ в следующие сроки: ________________.

4. СРОК ДОГОВОРА

4.1. Срок действия настоящего Договора: с момента его подписания Сторонами до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

4.2. Настоящий Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон.

4.2.1. Изменение условий договора оформляется Сторонами в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за __________ до даты предполагаемого расторжения.

5. ЭКСПЕРТИЗА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

5.1. При возникновении между Сторонами спора по поводу любых недостатков готовой продукции по требованию любой из Сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик (вариант: Стороны в равных долях). В случае если экспертизой установлено отсутствие вины Подрядчика, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика возмещения своих расходов, понесенных на экспертизу.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

6.1. Гарантийный срок по настоящему Договору установлен в течение _______ со дня подписания Заказчиком акта выполненных работ.

6.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Подрядчик несет ответственность за гибель/повреждение предоставленного Заказчиком сырья с момента подписания акта приема-передачи сырья (Приложение N _____).

7.2. В случаях, если работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Договора и задания Заказчика, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают результат работ непригодным для использования в целях настоящего Договора, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
в) возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить задание заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Если недостатки работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения задания или от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.3. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере __________ руб. за каждый день просрочки.

7.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся: _________________, Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по данному Договору, обязана в течение ______ известить другую Сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств.

8.3. Если эти обстоятельства будут продолжаться более _________________, то каждая из Сторон будет вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров.

9.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в ____________ суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:

10.2.1. Задание Заказчика (Приложение N _____).

10.2.2. Копии доверенностей уполномоченных представителей Заказчика (Приложение N _____).

10.2.3. Акт приема-передачи сырья и тары (Приложение N _____).

10.2.4. Копии сертификатов по качеству:
а) сырья, б) готовой продукции (Приложение N _____).

10.2.5. Приходный ордер по форме N М-4 (Приложение N _____).

10.2.6. Накладная по форме N МХ-18 (Приложение N _____).

10.2.7. Акт выполненных работ (Приложение N _____).

10.2.8. Отчет о расходовании сырья (Приложение N _____).

10.2.9. Смета работ (Приложение N _____).

10.2.10. График работ (Приложение N _____).

Договор услуги по изготовлению продукции из давальческого сырья

ДОГОВОР ПЕРЕРАБОТКИ ДАВАЛЬЧЕСКОГО СЫРЬЯ, С ТИПОВЫМ ДОГОВОРОМ

Сегодня индивидуальные предприниматели составляют значительную часть предпринимательского сообщества. При этом они успешно конкурируют на рынке с коммерческими организациями не только в сфере торговли, бытового обслуживания или общепита, но и в сфере производства готовой продукции. Причем отсутствие необходимого оборудования и персонала соответствующей квалификации у бизнесмена не является преградой для организации полноценного производственного процесса. Ведь изготовить продукцию можно не только собственными силами, но и силами переработчика, заключив с ним договор давальческой переработки сырья. О таком договоре, заключаемом индивидуальными предпринимателями в целях производства продукции, мы и поговорим в настоящей статье.

Как известно, в соответствии со статьей 420 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Однако среди договоров, предусмотренных ГК РФ, соглашение на переработку давальческого сырья не выделено в самостоятельный вид гражданско-правового договора.
Тем не менее, это не мешает субъектам хозяйственной деятельности заключать подобные договора на практике. Во-первых, в силу пункта 2 статьи 421 ГК РФ, стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Во-вторых, основные признаки договора переработки изложены в статье 220 «Переработка» ГК РФ, в соответствии с которой:
• право собственности на новую движимую вещь, изготовленную лицом путем переработки не принадлежащих ему материалов, принадлежит их собственнику;
• собственник материалов, приобретший право собственности на изготовленную из них вещь, обязан возместить стоимость переработки осуществившему ее лицу.
Из этого можно сделать вывод, что в целом договор давальческой переработки представляет собой сделку, при которой одна сторона получает от другой сырье или материалы, перерабатывает их, а готовую продукцию передает контрагенту.
Сторонами договора на переработку давальческого сырья (материалов) признаются собственник передаваемого сырья (далее — давалец) и переработчик. Обязанностью давальца является передача сырья переработчику и оплата его услуг, а переработчик в свою очередь обязан изготовить из полученного давальческого сырья продукцию надлежащего качества и передать ее давальцу. При этом право собственности на давальческое сырье и изготовленную из него продукцию сохраняется за давальцем.
Анализируя права и обязанности давальца и переработчика, можно сказать, что договорные отношения между ними могут строиться как на основании договора подряда, так и на основании договора возмездного оказания услуг. Однако, по мнению автора, предпочтение следует отдать именно договору подряда, ведь изготовление продукции из давальческого сырья признается производственной деятельностью, поэтому говорить об оказании услуг в данном случае не совсем корректно.
Подрядным отношениям в гражданском праве посвящена глава 37 «Подряд» ГК РФ.
Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. В пользу договора подряда свидетельствует и статья 703 ГК РФ, в которой указано, что данный договор заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.
Следовательно, отношения сторон по переработке давальческого сырья можно рассматривать как разновидность договора подряда.

Для того чтобы исключить возможные негативные последствия в ходе исполнения договора давальческой переработки, его стороны должны согласовать такие его условия, как:
• наименование и количество сырья (материалов), передаваемых на переработку;
• наименование и характеристики готовой продукции, ее соответствие необходимым техническим требованиям и стандартам;
• распределение рисков между давальцем и переработчиком;
Напоминаем, что по общему правилу, предусмотренному статьей 705 ГК РФ, распределение рисков при договоре подряда осуществляется следующим образом:
— риск случайной гибели или случайного повреждения сырья, переданного для переработки, несет предоставившая его сторона, то есть заказчик (в нашем случае — давалец).
— риск случайной гибели или случайного повреждения изготовленной продукции до ее приемки заказчиком несет подрядчик (в нашем случае — переработчик).
• сроки выполнения работы и ответственность переработчика за их нарушение;
В договоре, в соответствии со статьей 708 ГК РФ обязательно указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. Кроме того договором стороны могут предусмотреть и промежуточные сроки выполнения работ, законом это не запрещено.
По общему правилу переработчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Обратите внимание. Доступ к полному содержимому данного документа ограничен.

В данном случае предоставлена только часть документа для ознакомления и избежания плагиата наших наработок.
Для получения доступа к полным и бесплатным ресурсам портала Вам достаточно зарегистрироваться и войти в систему.
Удобно работать в расширенном режиме с получением доступа к платным ресурсам портала, согласно прейскуранту.

Смотрите еще:

  • Норма часы рабочего времени в ночное время Глава IV: Рабочее время Нормальная продолжительность рабочего времени работников не может превышать 40 часов в неделю. Предприятия и организации при заключении коллективного договора могут устанавливать меньшую норму продолжительности рабочего времени, чем […]
  • Норма рабочего времени на 2018гукраина Производственный календарь, нормы рабочего дня, праздничные и выходные дни в Украине на 2018 год «1С:Підприємство» — лучший помощник для бухгалтера и руководителя Статья: Инструкция по настройке производственного календаря в «1С:Бухгалтерия для Украины», […]
  • Инвестпроект земельный участок Инвестпроект земельный участок Целью проекта является создание современного коттеджного поселка с коммуникациями «под ключ» и развитой инфраструктурой. Класс жилья «Эконом» для жильцов со средним уровнем дохода. Участок 20,5 Га под коттеджный городок, […]